Algemene voorwaarden

Artikel 1 — Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aannemer: Carlo Verkerk, handelend onder de naam Surf Shack Vans, gevestigd te Verhulststraat 80, 3314WX Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85831018.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Aannemer opdracht geeft tot het uitvoeren van ombouwwerkzaamheden aan een voertuig.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW, waarbij Aannemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het realiseren van een camperombouw .

1.4. Voertuig: het door Opdrachtgever aangeleverde basisvoertuig (bestelbus) waaraan de ombouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

1.5. Het Werk: de door Aannemer te realiseren camperombouw, omvattende alle in de Offerte gespecificeerde werkzaamheden en materialen.

1.6. Offerte: het door Aannemer opgestelde document waarin per Fase de te verrichten werkzaamheden, de te gebruiken materialen en de bijbehorende prijs zijn gespecificeerd.

1.7. Fase: een in de Offerte afgebakend onderdeel van het Werk, waarvoor een afzonderlijke deelprijs is overeengekomen.

1.8. Inspectieformulier: het document waarin de staat van het Voertuig bij aanlevering wordt vastgelegd, inclusief eventuele gebreken en bijzonderheden.

1.9. Waarschuwingsrapport: het schriftelijke document waarin Aannemer Opdrachtgever waarschuwt voor geconstateerde of vermoede gebreken aan het Voertuig of voor onjuistheden in de opdracht.

1.10. Opleverrapport: het document dat bij oplevering van (een Fase van) het Werk door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Aannemer en Opdrachtgever met betrekking tot camperombouwwerkzaamheden.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 — Offerte en totstandkoming

3.1. Aannemer stelt een Offerte op na gezamenlijke inventarisatie van de wensen van Opdrachtgever en inspectie van het Voertuig. De Offerte vermeldt per Fase de te verrichten werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de geschatte doorlooptijd en de deelprijs.

3.2. De Offerte geldt als richtprijs in de zin van artikel 7:752 BW, tenzij uitdrukkelijk als vaste prijs aangeduid. Een richtprijs mag met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij Aannemer Opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een verdere overschrijding.

3.3. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Offerte door beide partijen, dan wel door schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtgever.

3.4. Aannemer bouwt in beginsel Mercedes Sprinter-voertuigen om. Ombouw van andere voertuigtypen is mogelijk na overleg. Of een specifiek voertuig geschikt is voor de gewenste ombouw, beoordeelt Aannemer per opdracht bij de inspectie als bedoeld in artikel 4.

Artikel 4 — Aanlevering voertuig en inspectie

4.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanschaf en aanlevering van het Voertuig. Aannemer kan Opdrachtgever vrijblijvend adviseren bij de selectie van een geschikt voertuig, doch draagt geen verantwoordelijkheid voor de keuze van Opdrachtgever.

4.2. Bij aanlevering van het Voertuig vindt een gezamenlijke inspectie plaats. Aannemer stelt een Inspectieformulier op waarin de staat van het Voertuig wordt vastgelegd, waaronder ten minste: (a) merk, model, bouwjaar en kilometerstand; (b) zichtbare gebreken aan carrosserie, chassis en interieur; (c) staat van de motor en aandrijflijn voor zover visueel en auditief waarneembaar; (d) roestvorming; (e) staat van de elektra en boordelectronica; (f) foto- en videodocumentatie.

4.3. Aannemer beoordeelt het Voertuig op geschiktheid voor de voorgenomen ombouw. Deze beoordeling betreft de constructieve geschiktheid van het Voertuig voor de ombouwwerkzaamheden en geldt niet als volledige technische keuring van het Voertuig.

4.4. Het Inspectieformulier wordt door beide partijen ondertekend. Opdrachtgever verklaart door ondertekening dat de in het formulier vermelde gegevens juist en volledig zijn en dat hij geen hem bekende gebreken heeft verzwegen.

Artikel 5 — Waarschuwingsplicht

5.1. Aannemer is verplicht Opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor gebreken en ongeschiktheid van het Voertuig, voor zover hij deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen, alsmede voor onjuistheden in de opdracht, overeenkomstig artikel 7:754 lid 1 BW.

5.2. Waarschuwingen worden vastgelegd in een Waarschuwingsrapport dat ten minste vermeldt: (a) een beschrijving van het geconstateerde of vermoede gebrek of de onjuistheid; (b) de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke uitvoering van het Werk; (c) een advies over te nemen maatregelen (zoals herstel door een garage, vervanging van onderdelen, of aanpassing van de opdracht); (d) de datum van de waarschuwing.

5.3. Het Waarschuwingsrapport wordt schriftelijk aan Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever tekent voor ontvangst en vermeldt zijn beslissing: het gebrek laten verhelpen, de opdracht aanpassen, of het risico aanvaarden en de opdracht ongewijzigd voortzetten.

5.4. Indien Opdrachtgever ervoor kiest het risico te aanvaarden ondanks de waarschuwing van Aannemer, komen de gevolgen van het desbetreffende gebrek voor rekening van Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 7:760 lid 2 BW.

5.5. De waarschuwingsplicht geldt gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Indien Aannemer tijdens de uitvoering van het Werk gebreken of ongeschiktheden ontdekt die bij aanvang niet waarneembaar waren, waarschuwt hij Opdrachtgever onverwijld en schort hij de desbetreffende werkzaamheden op totdat Opdrachtgever een beslissing heeft genomen.

5.6. Het ontbreken van een Waarschuwingsrapport ten aanzien van een specifiek gebrek ontslaat Aannemer niet van zijn wettelijke waarschuwingsplicht, noch brengt het mee dat Aannemer voor het desbetreffende gebrek aansprakelijk is indien hij het gebrek niet kende en redelijkerwijs niet behoorde te kennen.

Artikel 6 — Fasebetaling

6.1. De betalingsstructuur is gebaseerd op het fasesysteem: per Fase is Opdrachtgever 50% van de deelprijs verschuldigd bij aanvang van de Fase en 50% bij voltooiing van de Fase.

6.2. Aannemer vangt niet aan met een volgende Fase dan nadat: (a) de voorafgaande Fase is opgeleverd en aanvaard conform artikel 9; en (b) de volledige deelprijs van de voorafgaande Fase is voldaan; en (c) de eerste termijn (50%) van de volgende Fase is ontvangen.

6.3. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld.

6.4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Aannemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is ontvangen, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid van Aannemer voor vertragingsschade.

6.5. Bij opschorting als bedoeld in lid 4 bewaart Aannemer het Voertuig met de zorg van een goed bewaarder. Stallingskosten van € 25 per dag zijn verschuldigd vanaf de vijftiende dag na het intreden van het verzuim.

Artikel 7 — Meerwerk en wijzigingen

7.1. Wijzigingen in de opdracht die leiden tot extra werkzaamheden of kosten (meerwerk) worden slechts uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

7.2. Aannemer informeert Opdrachtgever vooraf schriftelijk over de verwachte prijsconsequenties van het meerwerk. Indien dit vanwege de aard van het meerwerk niet mogelijk is, meldt Aannemer dit en geeft hij een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

7.3. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de richtprijs van een Fase waarschijnlijk met meer dan 10% zal worden overschreden, waarschuwt Aannemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en biedt hij de gelegenheid het Werk te beperken of te vereenvoudigen.

7.4. Opdrachtgever heeft het recht om bij dreigende overschrijding van meer dan 10% de opdracht voor die Fase te beperken tot het oorspronkelijk begrote bedrag, dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen conform artikel 15.

Artikel 8 — Uitvoering van het werk

8.1. Aannemer voert het Werk uit als een goed en zorgvuldig aannemer, met gebruikmaking van deugdelijke materialen.

8.2. Aannemer is vrij in de wijze waarop hij het Werk uitvoert, binnen de grenzen van de Offerte en de nadere afspraken met Opdrachtgever.

8.3. De door Aannemer gebruikte materialen zijn eigendom van Aannemer totdat deze zijn verwerkt in het Voertuig van Opdrachtgever.

8.4. Aannemer betrekt Opdrachtgever gedurende het bouwproces bij keuzes over materialen, indeling en systemen, overeenkomstig het in de Offerte beschreven proces.

8.5. Aannemer streeft naar uitvoering binnen de in de Offerte genoemde geschatte doorlooptijd, doch is hieraan niet gebonden tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen. Vertragingen als gevolg van levertijden van materialen, wijzigingen door Opdrachtgever of noodzakelijk meerwerk komen niet voor rekening van Aannemer.

Artikel 9 — Oplevering per fase

9.1. Na voltooiing van iedere Fase stelt Aannemer Opdrachtgever hiervan schriftelijk of mondeling in kennis en nodigt hij Opdrachtgever uit voor een gezamenlijke inspectie.

9.2. Bij de inspectie demonstreert Aannemer de in die Fase gerealiseerde werkzaamheden. Van de inspectie wordt een Opleverrapport opgesteld dat door beide partijen wordt ondertekend.

9.3. Opdrachtgever keurt het werk van de desbetreffende Fase en aanvaardt dit, al dan niet onder voorbehoud van in het Opleverrapport vermelde gebreken, dan wel weigert het onder aanwijzing van de gebreken.

9.4. Indien Opdrachtgever het Werk van een Fase niet binnen veertien dagen na de in lid 1 bedoelde kennisgeving keurt, wordt hij geacht het stilzwijgend te hebben aanvaard, overeenkomstig artikel 7:758 lid 1 BW .

9.5. Na aanvaarding van een Fase gaat het risico van het in die Fase gerealiseerde werk over op Opdrachtgever, behoudens de garantieverplichtingen van Aannemer.

Artikel 10 — Eindoplevering

10.1. Na voltooiing van alle Fasen vindt een eindoplevering plaats. Bij de eindoplevering: (a) demonstreert Aannemer de volledige werking van alle systemen (waterinstallatie, elektrische installatie, meubels, ramen); (b) stelt Aannemer samen met Opdrachtgever de slimme elektronica in op het apparaat van Opdrachtgever; (c) verstrekt Aannemer een gebruikshandleiding voor alle off-grid systemen; (d) wordt een definitief Opleverrapport opgesteld en door beide partijen ondertekend.

10.2. Na de eindoplevering is Aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10.3. Aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken die aan hem zijn toe te rekenen en die zich na oplevering openbaren, met inachtneming van de in artikel 11 opgenomen garantieregeling en de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 11 — Garantie

11.1. Aannemer garandeert dat het Werk bij oplevering vrij is van gebreken die aan hem zijn toe te rekenen. Op het Werk geldt een garantietermijn van een (1) jaar na de datum van eindoplevering.

11.2. De garantie omvat kosteloos herstel van gebreken aan: (a) meubels, hang- en sluitwerk en ramen; (b) de waterinstallatie (tanks, pompen, leidingen, boiler); (c) de elektrische installatie (accu, zonnepanelen, bedrading, schakelaars, omvormers); (d) isolatie en afwerking.

11.3. De garantie geldt niet voor: (a) gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de door Aannemer verstrekte handleiding; (b) gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden, aanpassingen of reparaties die door Opdrachtgever of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer zijn uitgevoerd, voor zover het gebrek verband houdt met deze werkzaamheden; (c) normale slijtage; (d) schade door externe oorzaken (ongevallen, waterschade door nalatigheid, vorstschade bij onjuiste winterstalling); (e) gebreken aan het Voertuig zelf (motor, aandrijflijn, chassis, carrosserie) die niet zijn toe te rekenen aan het Werk van Aannemer; (f) gebreken die het gevolg zijn van eigenschappen of gebreken van het Voertuig waarvoor Aannemer heeft gewaarschuwd en waarvan Opdrachtgever het risico heeft aanvaard (artikel 5.4).

11.4. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door Aannemer of door een door Aannemer aangewezen derde. Opdrachtgever stelt het Voertuig hiertoe beschikbaar op de werkplaats van Aannemer.

11.5. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden, tenzij het gebrek van zodanige aard is dat volledige vervanging van een onderdeel noodzakelijk is; in dat geval geldt voor het vervangen onderdeel een nieuwe garantietermijn van zes maanden.

Artikel 12 — Verval garantie bij eigen ingrepen

12.1. Opdrachtgever verliest zijn rechten uit de garantie (artikel 11) indien hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer werkzaamheden aan het Werk verricht of laat verrichten, voor zover het gebrek in causaal verband staat met deze werkzaamheden.

12.2. De uitsluiting als bedoeld in lid 1 is beperkt tot de onderdelen of systemen die door de werkzaamheden van Opdrachtgever of een derde zijn beinvloed. Onderdelen die aantoonbaar geen verband houden met de verrichte werkzaamheden blijven onder de garantie vallen.

12.3. Regulier onderhoud conform de door Aannemer verstrekte handleiding (zoals het bijvullen van water, reinigen van filters, vervangen van zekeringen) geldt niet als een ingreep in de zin van dit artikel.

12.4. Opdrachtgever die garantiewerkzaamheden wenst, meldt het gebrek schriftelijk of per e-mail aan Aannemer. Opdrachtgever verricht geen eigen herstelwerkzaamheden alvorens Aannemer het gebrek heeft kunnen inspecteren.

Artikel 13 — Aansprakelijkheid

13.1. Aannemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van het Werk.

13.2. Schade die het gevolg is van gebreken of ongeschiktheid van het door Opdrachtgever aangeleverde Voertuig komt voor rekening van Opdrachtgever, mits Aannemer zijn waarschuwingsplicht als bedoeld in artikel 5 is nagekomen.

13.3. Schade die het gevolg is van door Aannemer gebruikte materialen of hulpmiddelen komt voor rekening van Aannemer.

13.4. De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot directe schade en is begrensd tot het bedrag van de voor het Werk overeengekomen prijs. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Aannemer.

13.5. Aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, kosten van alternatief vervoer of gebruiksderving, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

13.6. De in lid 4 en 5 opgenomen beperkingen gelden niet voor zover deze in strijd zouden komen met dwingend recht.

Artikel 14 — Verjaring

14.1. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde Werk verjaart door verloop van twee jaren nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd, overeenkomstig artikel 7:761 lid 1 BW.

14.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 verjaart de rechtsvordering in ieder geval door verloop van tien jaren na de oplevering .

Artikel 15 — Opzegging door opdrachtgever

15.1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, overeenkomstig artikel 7:764 BW .

15.2. Bij opzegging is Opdrachtgever de voor het gehele Werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Aannemer uit de opzegging voortvloeien .

15.3. Bij opzegging levert Aannemer het reeds voltooide werk op aan Opdrachtgever. Van de staat van het Voertuig en het reeds voltooide werk wordt een rapport opgesteld.

15.4. Reeds ingekochte en niet-retourneerbare materialen worden aan Opdrachtgever gefactureerd tegen kostprijs en eigendom daarvan gaat over op Opdrachtgever bij betaling.

Artikel 16 — Risico en bewaring

16.1. Gedurende de periode dat het Voertuig zich bij Aannemer bevindt voor de uitvoering van het Werk, draagt Aannemer zorg voor het Voertuig als een goed bewaarder.

16.2. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan het Voertuig die niet is toe te rekenen aan zijn handelen of nalaten, waaronder maar niet beperkt tot schade door storm, inbraak of vandalisme, tenzij Aannemer niet de maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem verwacht mochten worden.

16.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het Voertuig gedurende de gehele ombouwperiode adequaat verzekerd blijft (ten minste WA). Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor schade die het gevolg is van het ontbreken van adequate verzekering.

Artikel 17 — Intellectueel eigendom

17.1. Ontwerpen, tekeningen en berekeningen die Aannemer ten behoeve van het Werk vervaardigt, blijven eigendom van Aannemer en mogen niet zonder zijn toestemming worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

17.2. Het staat Opdrachtgever vrij het eindresultaat (de omgebouwde camper) naar eigen inzicht te gebruiken, te verkopen of te verhuren.

Artikel 18 — Overmacht

18.1. Aannemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: leveringsproblemen van materialen, stakingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden die werkzaamheden aan het Voertuig onmogelijk maken.

18.2. Aannemer stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie en de verwachte duur daarvan.

18.3. Indien de overmacht langer dan zestig dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval betaalt Opdrachtgever de waarde van het reeds verrichte werk en de reeds ingekochte materialen.

Artikel 19 — Klachten

19.1. Klachten over het Werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk of per e-mail aan Aannemer te worden gemeld.

19.2. De melding bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek. Opdrachtgever stelt Aannemer in de gelegenheid het gebrek te inspecteren alvorens herstel door derden te laten uitvoeren.

19.3. Aannemer reageert op klachten binnen veertien dagen na ontvangst.

Artikel 20 — Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Aannemer is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

Artikel 1 — Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verhuurder: Carlo Verkerk, handelend onder de naam Surf Shack Vans, gevestigd te Verhulststraat 80, 3314WX Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85831018.

1.2. Huurder: de natuurlijke persoon die met Verhuurder een huurovereenkomst aangaat met betrekking tot een camper.

1.3. Camper: het door Verhuurder ter beschikking gestelde voertuig, zijnde een door Verhuurder omgebouwde buscamper (zelfbouw, off-grid), inclusief alle daarin aanwezige installaties, inventaris en toebehoren.

1.4. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder op grond waarvan Verhuurder de Camper voor een bepaalde periode aan Huurder ter beschikking stelt tegen betaling van de overeengekomen huurprijs.

1.5. Huurperiode: de in de Huurovereenkomst vastgelegde periode, aanvangende op het tijdstip van check-in en eindigend op het tijdstip van inlevering.

1.6. Borg: het bedrag van € 1.500,00 dat Huurder als zekerheid betaalt bij aanvang van de Huurperiode.

1.7. Eigen risico: het bedrag van € 1.500,00 per schadegeval dat voor rekening van Huurder komt.

1.8. Inspectierapport: het bij check-in en check-out opgestelde document waarin de staat van de Camper wordt vastgelegd, inclusief foto- en videomateriaal.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot de verhuur van een Camper.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 — Reservering en totstandkoming

3.1. Een reservering geschiedt via de website van Verhuurder en geldt als aanbod van Huurder tot het aangaan van een Huurovereenkomst.

3.2. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat Verhuurder de reservering schriftelijk of elektronisch bevestigt en Huurder de aanbetaling als bedoeld in artikel 4.1 heeft voldaan.

3.3. Op de Huurovereenkomst is het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o BW niet van toepassing, aangezien het een autoverhuurdienst betreft met een bepaald tijdstip van nakoming in de zin van artikel 6:230p sub e BW. Huurder wordt hierop gewezen bij de reservering.

Artikel 4 — Prijzen en betaling

4.1. Bij reservering is Huurder een aanbetaling verschuldigd van 25% van de totale huurprijs. Deze aanbetaling dient te worden voldaan binnen de door Verhuurder gestelde termijn.

4.2. Het restant van de huurprijs dient uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de Huurperiode te zijn voldaan.

4.3. De Borg van € 1.500,00 dient bij aanvang van de Huurperiode (check-in) te worden voldaan.

4.4. De huurprijs is inclusief het in de Huurovereenkomst vermelde aantal vrije kilometers per dag. Extra gereden kilometers worden in rekening gebracht tegen het in de Huurovereenkomst vermelde tarief per kilometer.

4.5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.6. Indien Huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Verhuurder is in dat geval gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden en de reeds ontvangen aanbetaling te verrekenen met de door hem geleden schade, waaronder gederfde huurinkomsten.

Artikel 5 — Annulering

5.1. Bij annulering door Huurder gelden de volgende annuleringskosten: a. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang Huurperiode: restitutie van de aanbetaling, verminderd met € 50,00 administratiekosten. b. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang Huurperiode: 50% van de totale huurprijs is verschuldigd. c. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang Huurperiode: 100% van de totale huurprijs is verschuldigd.

5.2. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van ontvangst door Verhuurder is bepalend.

5.3. Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren indien de Camper door overmacht (waaronder maar niet beperkt tot schade door een voorgaande huurder, diefstal of onvoorzien technisch defect) niet beschikbaar is. In dat geval restitueert Verhuurder alle reeds ontvangen betalingen binnen veertien dagen. Verdere aansprakelijkheid van Verhuurder is in dat geval uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 6 — Voorwaarden huurder

6.1. Huurder dient op het moment van check-in te voldoen aan de volgende vereisten: a. Minimaal 23 jaar oud zijn. b. Minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B. c. Een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

6.2. Indien bij check-in blijkt dat Huurder niet aan de in lid 1 genoemde vereisten voldoet, is Verhuurder gerechtigd de afgifte van de Camper te weigeren. In dat geval wordt de Huurovereenkomst geacht te zijn geannuleerd door Huurder conform artikel 5.1 sub c.

6.3. De Camper mag uitsluitend worden bestuurd door de in de Huurovereenkomst genoemde bestuurder(s).

Artikel 7 — Check-in en inspectierapport

7.1. Bij aanvang van de Huurperiode vindt een gezamenlijke inspectie van de Camper plaats door Verhuurder en Huurder. Van deze inspectie wordt een Inspectierapport opgesteld, dat door beide partijen wordt ondertekend.

7.2. Foto's en video's die bij de inspectie worden gemaakt, vormen integraal onderdeel van het Inspectierapport.

7.3. Verhuurder geeft bij check-in een toelichting op de werking van de Camper en de off- grid installaties, en verstrekt een schriftelijke handleiding.

7.4. Door ondertekening van het Inspectierapport verklaart Huurder de Camper in goede staat en conform de in het rapport beschreven conditie te hebben ontvangen, en de instructies te hebben begrepen. Dit laat de bewijspositie van Huurder als bedoeld in artikel 7:224 lid 2 BW onverlet.

Artikel 8 — Gebruik van de camper

8.1. Huurder is verplicht de Camper als een goed huurder te gebruiken in de zin van artikel 7:213 BW en de instructies van Verhuurder op te volgen .

8.2. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan: a. de Camper te gebruiken voor off-road rijden; b. de Camper te gebruiken voor commerciele doeleinden; c. de Camper onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven; d. te roken in de Camper; e. huisdieren mee te nemen in de Camper, tenzij Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven; f. de Camper te gebruiken buiten de Europese Unie, tenzij Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven; g. de Camper mee te nemen naar festivals; h. zware elektrische apparaten (zoals waterkokers, elektrische kachels) op het elektrisch systeem aan te sluiten; i. eigenhandig aanpassingen te verrichten aan de elektrische, water- of andere installaties van de Camper; j. door te rijden wanneer een rode waarschuwingsmelding op het dashboard verschijnt.

8.3. Huurder houdt rekening met de hoogte en lengte van de Camper en past zijn rijgedrag hierop aan, in het bijzonder bij windgevoeligheid.

Artikel 9 — Schade en storingen tijdens de huurperiode

9.1. Huurder is verplicht iedere schade aan of storing van de Camper onmiddellijk na constatering te melden aan Verhuurder.

9.2. Verhuurder is bereikbaar op werkdagen en weekenden tussen 08:00 en 20:00 uur. Voor pechhulp buiten deze tijden dient Huurder het pechhulpnummer te bellen dat bij check-in is verstrekt.

9.3. Het is Huurder niet toegestaan reparaties aan de Camper uit te (laten) voeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder.

9.4. Kosten van reparaties die zonder toestemming van Verhuurder zijn uitgevoerd, komen volledig voor rekening van Huurder, ongeacht of deze noodzakelijk waren.

9.5. Indien Huurder in strijd handelt met het verbod om door te rijden bij een rode waarschuwingsmelding (artikel 8.2 sub j), komt alle daaruit voortvloeiende schade aan de Camper volledig voor rekening van Huurder.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid en schade

10.1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de Camper die is ontstaan gedurende de Huurperiode, behoudens voor zover Huurder bewijst dat de schade niet aan hem is toe te rekenen in de zin van artikel 7:218 lid 1 BW .

10.2. Het Eigen risico van Huurder bedraagt € 1.500,00 per schadegeval. Dit betekent dat Huurder bij ieder schadegeval de eerste € 1.500,00 aan schade draagt.

10.3. Schade die het bedrag van de Borg overstijgt, blijft volledig verhaalbaar op Huurder.

10.4. De verzekering van de Camper biedt geen dekking voor, en Huurder is derhalve volledig aansprakelijk voor: a. schade die is ontstaan door verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de Camper; b. schade die is ontstaan door een ingevolge artikel 8.2 verboden handeling; c. interne schade aan de Camper door onjuist gebruik van de off-grid installaties (elektra, water, keuken).

10.5. De aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder is beperkt tot directe schade en is in alle gevallen begrensd tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.

10.6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfd vakantiegenot, kosten van alternatief vervoer of accommodatie, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verhuurder.

Artikel 11 — Inlevering en check-out

11.1. Huurder is verplicht de Camper op de in de Huurovereenkomst overeengekomen datum, tijd en locatie in te leveren, conform artikel 7:224 lid 1 BW .

11.2. Bij inlevering vindt een gezamenlijke inspectie plaats. Van deze inspectie wordt een check-out rapport opgesteld met foto's en video's, dat door beide partijen wordt ondertekend.

11.3. De Camper dient te worden ingeleverd: a. op de afgesproken datum en tijd; b. schoon aan de binnenzijde; c. met hetzelfde brandstofniveau als bij check-in; d. met de volledige inventaris.

11.4. Indien de Camper niet schoon wordt ingeleverd, wordt een schoonmaakvergoeding van EUR 75 in rekening gebracht.

11.5. Brandstofverschillen ten opzichte van de situatie bij check-in worden verrekend op basis van de actuele brandstofprijs.

11.6. Bij te late inlevering van de Camper is Huurder een vergoeding verschuldigd van het dagtarief vermeerderd met 50% voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Camper te laat wordt geretourneerd, onverminderd het recht van Verhuurder op vergoeding van overige schade.

Artikel 12 — Borg en afhandeling

12.1. De Borg dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit de Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

12.2. Verhuurder is gerechtigd de volgende kosten met de Borg te verrekenen: a. schade aan de Camper (tot het bedrag van het Eigen risico); b. schoonmaakkosten; c. ontbrekende inventaris; d. verkeersboetes, tolheffingen en parkeerkosten die betrekking hebben op de Huurperiode; e. brandstofkosten; f. overige kosten die op grond van de Huurovereenkomst of deze voorwaarden voor rekening van Huurder komen.

12.3. Indien bij check-out geen schade wordt geconstateerd en geen overige verrekeningen noodzakelijk zijn, wordt de Borg binnen veertien dagen na het einde van de Huurperiode aan Huurder gerestitueerd.

12.4. Indien bij check-out schade wordt geconstateerd die naar het oordeel van Verhuurder nader moet worden vastgesteld of getaxeerd, stelt Verhuurder binnen veertien dagen na het einde van de Huurperiode de definitieve schade vast en deelt dit schriftelijk mede aan Huurder. Het eventueel resterende deel van de Borg wordt binnen zeven dagen na vaststelling gerestitueerd.

12.5. Indien de schade het bedrag van de Borg overstijgt, factureert Verhuurder het meerdere aan Huurder met een betalingstermijn van veertien dagen.

Artikel 13 — Verzekering

13.1. De Camper is door Verhuurder verzekerd (WA + casco met getaxeerd interieur) en beschikt over pechhulpdekking.

13.2. De verzekering dekt geen schade die is ontstaan door handelen in strijd met deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de in artikel 8.2 vermelde verboden gedragingen.

13.3. Indien de verzekeraar dekking weigert als gevolg van handelen of nalaten van Huurder in strijd met deze voorwaarden of de polisvoorwaarden, komt de volledige schade voor rekening van Huurder, ongeacht het Eigen risico.

Artikel 14 — Boetes en kosten

14.1. Alle verkeersboetes, tolheffingen, parkeerkosten en overige van overheidswege opgelegde sancties die betrekking hebben op de Huurperiode, zijn voor rekening van Huurder.

14.2. Verhuurder is gerechtigd hiervoor € 15,00 administratiekosten per beboeting in rekening te brengen.

Artikel 15 — Overmacht

15.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, natuurrampen, overheidsmaatregelen, epidemieen, en defecten aan de Camper die niet te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud door Verhuurder.

15.2. Indien de overmacht langer dan veertien dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. In dat geval restitueert Verhuurder het reeds betaalde huurbedrag naar rato van de niet-genoten Huurperiode.

Artikel 16 — Persoonsgegevens

16.1. Verhuurder verwerkt persoonsgegevens van Huurder uitsluitend voor de uitvoering van de Huurovereenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen en de bescherming van zijn gerechtvaardigde belangen (waaronder schadeafwikkeling en fraudepreventie).

16.2. Foto- en videomateriaal van de inspectie wordt bewaard voor de duur van de schadeafwikkelingstermijn, met een maximum van twaalf maanden na het einde van de Huurperiode.

Artikel 17 — Klachten

17.1. Klachten over de uitvoering van de Huurovereenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden gemeld.

17.2. Verhuurder reageert op klachten binnen veertien dagen na ontvangst. Indien een langere verwerkingstijd nodig is, ontvangt Huurder binnen die termijn een ontvangstbevestiging met een indicatie van de verwachte afhandelingstermijn.

Artikel 18 — Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verhuurder is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

Artikel 1 — Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verkoper: Carlo Verkerk, handelend onder de naam Surf Shack Vans, gevestigd te Verhulststraat 80, 3314WX Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85831018.

1.2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Verkoper een koopovereenkomst sluit.

1.3. Camper: het door Verkoper te leveren voertuig, bestaande uit een tweedehands basisvoertuig voorzien van een door Verkoper gerealiseerde camperinbouw.

1.4. Basisvoertuig: het tweedehands motorvoertuig (bestelbus) dat als basis dient voor de Camper, inclusief motor, aandrijflijn, chassis, carrosserie en alle oorspronkelijke mechanische en elektronische componenten.

1.5. Camperinbouw: het door Verkoper ontworpen en gerealiseerde leefgedeelte van de Camper, bestaande uit isolatie, ramen, wanden, meubels, hang- en sluitwerk, waterinstallatie (tanks, pompen, boiler) en elektrische installatie (accu, zonnepanelen, bedrading, schakelaars).

1.6. Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verkoper zich verbindt tot levering van een Camper aan Koper tegen betaling van de overeengekomen koopprijs.

1.7. Productomschrijving: het bij de Koopovereenkomst gevoegde document waarin de specifieke kenmerken van het Basisvoertuig en de Camperinbouw zijn vastgelegd.

1.8. Commerciele garantie: de in artikel 10 omschreven aanvullende garantie die Verkoper verstrekt op de Camperinbouw, bovenop de wettelijke rechten van Koper.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en koopovereenkomsten tussen Verkoper en Koper met betrekking tot de verkoop van een Camper.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.3. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4. Deze voorwaarden laten de wettelijke rechten van Koper als consumentkoper onverlet. Waar deze voorwaarden afwijken van dwingend recht, prevaleert het dwingend recht.

Artikel 3 — Aanbod en totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Koper en Verkoper de Koopovereenkomst ondertekenen, dan wel op het moment dat Verkoper de bestelling schriftelijk bevestigt.

3.3. Bij het sluiten van de Koopovereenkomst wordt de Productomschrijving als bijlage aan de overeenkomst gehecht. Koper verklaart door ondertekening van de Koopovereenkomst kennis te hebben genomen van de Productomschrijving.

Artikel 4 — Productomschrijving en verwachtingen

4.1. De Camper bestaat uit een tweedehands Basisvoertuig voorzien van een door Verkoper nieuw gerealiseerde Camperinbouw. Koper erkent dat het Basisvoertuig een gebruikt voertuig betreft met een historie van eerdere eigenaren, kilometerstand en daaruit voortvloeiende slijtage.

4.2. De Productomschrijving bevat ten minste de volgende gegevens over het Basisvoertuig: a. merk, model en bouwjaar; b. kilometerstand bij levering; c. aantal voorgaande eigenaren; d. bekende gebreken, reparaties of bijzonderheden; e. de vermelding dat het Basisvoertuig voor levering is geinspecteerd door een onafhankelijke garage, met vermelding van de bevindingen.

4.3. De Productomschrijving bevat ten minste de volgende gegevens over de Camperinbouw: a. een beschrijving van de gerealiseerde componenten (isolatie, ramen, meubels, waterinstallatie, elektrische installatie); b. de gebruikte materialen en specificaties van de installaties; c. eventuele beperkingen of bijzonderheden van het off-grid systeem.

4.4. Koper wordt er bij het sluiten van de Koopovereenkomst uitdrukkelijk op gewezen dat: a. het Basisvoertuig een tweedehands voertuig is waarvan de mechanische componenten onderhevig zijn aan slijtage passend bij de leeftijd en het gebruik van het voertuig; b. de levensduur van mechanische onderdelen van het Basisvoertuig niet kan worden gegarandeerd; c. de in de Productomschrijving vermelde bekende bijzonderheden geen gebreken opleveren in de zin van de koopovereenkomst, mits Koper deze uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

4.5. Koper aanvaardt door afzonderlijke ondertekening van de Productomschrijving de daarin vermelde specifieke kenmerken en bijzonderheden van het Basisvoertuig, in de zin van artikel 7:18 lid 6 BW.

Artikel 5 — Conformiteit

5.1. Verkoper levert een Camper die aan de Koopovereenkomst beantwoordt. De Camper bezit de eigenschappen die Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten, mede gelet op de Productomschrijving, de aard van de zaak (een tweedehands voertuig met nieuwe inbouw) en de mededelingen die Verkoper daarover heeft gedaan.

5.2. Bij de beoordeling van hetgeen Koper mag verwachten, wordt rekening gehouden met: a. het feit dat het Basisvoertuig tweedehands is, met de in de Productomschrijving vermelde leeftijd, kilometerstand en historie; b. de koopprijs in verhouding tot vergelijkbare voertuigen; c. de in de Productomschrijving uitdrukkelijk vermelde en door Koper aanvaarde kenmerken en bijzonderheden.

5.3. Koper kan zich niet beroepen op non-conformiteit ten aanzien van eigenschappen die hem bij het sluiten van de Koopovereenkomst bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn.

Artikel 6 — Inspectie en levering

6.1. Levering geschiedt op de tussen partijen overeengekomen locatie en datum.

6.2. Bij levering vindt een gezamenlijke inspectie en oplevering plaats, waarbij Verkoper: a. de Camper aan Koper toont en de werking van alle systemen demonstreert; b. de Camperinbouw, waterinstallatie en elektrische installatie in werking stelt en doorloopt met Koper; c. een gebruikshandleiding verstrekt voor de off-grid systemen.

6.3. Van de inspectie wordt een opleverrapport opgesteld dat door beide partijen wordt ondertekend. Dit rapport vermeldt de staat van de Camper bij levering en geldt als uitgangspunt voor eventuele latere conformiteitsbeoordelingen.

6.4. Het risico van de Camper gaat over op Koper op het moment van feitelijke aflevering.

Artikel 7 — Prijs en betaling

7.1. De koopprijs is het in de Koopovereenkomst vermelde bedrag. Er is geen btw van toepassing indien de Camper als particulier wordt verkocht.

7.2. Betaling geschiedt door overmaking van het volledige bedrag op de bankrekening van Verkoper, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7.3. Levering vindt niet eerder plaats dan nadat de volledige koopprijs door Verkoper is ontvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 — Wettelijke rechten bij non-conformiteit

8.1. Indien de Camper niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, heeft Koper recht op herstel of vervanging overeenkomstig artikel 7:21 BW. Herstel of vervanging geschiedt binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor Koper. De kosten hiervan komen voor rekening van Verkoper.

8.2. Indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van Verkoper kan worden gevergd, heeft Koper recht op prijsvermindering naar evenredigheid of ontbinding van de Koopovereenkomst, overeenkomstig de wet.

8.3. Het in dit artikel bepaalde betreft de wettelijke rechten van Koper als consumentkoper. Deze rechten kunnen niet worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 9 — Klachtplicht

9.1. Koper dient Verkoper binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking geldt in ieder geval als tijdig in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW.

9.2. De kennisgeving bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.

9.3. Het nalaten van tijdige kennisgeving heeft tot gevolg dat Koper zijn rechten ter zake verliest, tenzij het gebrek betrekking heeft op feiten die Verkoper kende of behoorde te kennen.

9.4. Rechtsvorderingen gegrond op non-conformiteit verjaren door verloop van twee jaren na de kennisgeving als bedoeld in lid 1.

Artikel 10 — Commerciele garantie op de Camperinbouw

10.1. Verkoper verstrekt aan Koper een Commerciele garantie op de Camperinbouw voor de duur van een jaar na levering. Deze garantie geldt uitsluitend voor de door Verkoper gerealiseerde Camperinbouw en omvat: a. meubels, hang- en sluitwerk en ramen; b. de waterinstallatie (tanks, pompen, leidingen, boiler); c. de elektrische installatie (accu, zonnepanelen, bedrading, schakelaars, omvormers).

10.2. De Commerciele garantie houdt in dat Verkoper gebreken aan de in lid 1 genoemde onderdelen die zich binnen de garantietermijn openbaren, kosteloos herstelt of vervangt, naar keuze van Verkoper.

10.3. De Commerciele garantie geldt niet voor: a. gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onjuiste bediening of gebruik in strijd met de door Verkoper verstrekte handleiding; b. gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden, aanpassingen of reparaties aan de Camperinbouw die door Koper of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper zijn uitgevoerd; c. normale slijtage passend bij het gebruik van de Camper; d. schade door externe oorzaken (waaronder maar niet beperkt tot waterschade door nalatigheid, vorstschade bij onjuiste winterstalling, of schade door ongevallen).

10.4. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door Verkoper of door een door Verkoper aangewezen derde. Koper stelt de Camper hiertoe op een door Verkoper te bepalen locatie beschikbaar.

10.5. De Commerciele garantie laat de wettelijke rechten van Koper als consumentkoper volledig onverlet. Koper behoudt te allen tijde zijn wettelijke rechten op grond van non- conformiteit (artikel 7:17 e.v. BW), ongeacht of een beroep op de Commerciele garantie mogelijk is.

10.6. De Commerciele garantie wordt vastgelegd in een separaat garantiebewijs dat uiterlijk bij levering aan Koper wordt verstrekt op een duurzame gegevensdrager.

10.7. Het garantiebewijs vermeldt, overeenkomstig artikel 7:6a lid 4 BW : a. een duidelijke verklaring dat de wettelijke rechten van Koper bij non-conformiteit kosteloos toekomen en niet worden aangetast door deze garantie; b. naam en adres van Verkoper; c. de procedure die Koper moet volgen om een beroep op de garantie te doen; d. de aanduiding van de onderdelen waarop de garantie betrekking heeft; e. de garantievoorwaarden.

Artikel 11 — Bewijsvermoeden

11.1. Indien een gebrek aan de Camper zich openbaart binnen een jaar na levering, wordt vermoed dat de Camper bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde, tenzij Verkoper het tegendeel aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet, overeenkomstig artikel 7:18a lid 2 BW.

11.2. Het bewijsvermoeden als bedoeld in lid 1 geldt niet voor gebreken waarvan de aard zich daartegen verzet. Bij een tweedehands voertuig kan de aard van de zaak meebrengen dat bepaalde slijtage- en onderhoudsgerelateerde gebreken niet worden vermoed bij aflevering te hebben bestaan. De beoordeling hiervan geschiedt aan de hand van de leeftijd, kilometerstand en overige in de Productomschrijving vastgelegde kenmerken.

Artikel 12 — Verval garantie bij eigen ingrepen

12.1. Koper verliest zijn rechten uit de Commerciële garantie (artikel 10) indien hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper werkzaamheden aan de Camperinbouw verricht of laat verrichten, voor zover het gebrek verband houdt met deze werkzaamheden.

12.2. De uitsluiting als bedoeld in lid 1 is beperkt tot de onderdelen of systemen die door de werkzaamheden van Koper of een derde zijn beïnvloed. Onderdelen die aantoonbaar geen verband houden met de door Koper of een derde verrichte werkzaamheden, blijven onder de Commerciële garantie vallen.

12.3. Regulier onderhoud (zoals het bijvullen van water, het reinigen van filters, of het vervangen van zekeringen conform de handleiding) geldt niet als een ingreep in de zin van dit artikel.

12.4. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van Koper bij non-conformiteit onverlet. Verval van de Commerciële garantie betekent niet dat Koper zijn wettelijke rechten verliest.

Artikel 13 — Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Koopovereenkomst is beperkt tot het bedrag van de koopprijs, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

13.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

13.3. De beperkingen in de leden 1 en 2 gelden niet voor zover deze in strijd zouden komen met dwingend recht.

13.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. gebruik van de Camper in strijd met de handleiding of instructies van Verkoper; b. werkzaamheden aan de Camper door Koper of onbevoegde derden; c. gebreken die Koper bij het sluiten van de overeenkomst kende of redelijkerwijs kon kennen; d. normale slijtage passend bij de leeftijd en het gebruik van het Basisvoertuig.

Artikel 14 — Eigendomsvoorbehoud

14.1. De Camper blijft eigendom van Verkoper totdat Koper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten heeft voldaan.

14.2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is Koper niet gerechtigd de Camper te bezwaren, te verpanden of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 15 — Overmacht

15.1. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

15.2. Indien de overmacht langer dan dertig dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. In dat geval restitueert Verkoper reeds ontvangen betalingen binnen veertien dagen.

Artikel 16 — Klachten en geschillen

16.1. Klachten worden bij voorkeur eerst in onderling overleg opgelost. Koper kan klachten schriftelijk of per e-mail indienen bij Verkoper.

16.2. Verkoper reageert op klachten binnen veertien dagen na ontvangst.

16.3. Op de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.4. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.